+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Договор субподряда на ремонт кабельных линий

Договор субподряда на ремонт кабельных линий

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по "Ремонту кабельных линий и линий связи цехов КОС " далее: "работы". Подрядчик обязуется выполнить работы собственными силами в соответствии с утвержденной сметной документацией. Условия и порядок внесения изменений оговорены в разделе Подрядчик обязуется завершить работы и сдать их, в порядке, установленном настоящим Договором. В случае изменения финансового положения Заказчика , последний, предупредив об этом Подрядчика , в одностороннем порядке может изменить объем годового лимита. Дорогие читатели! Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Подрядчик обязуется завершить работы и сдать их, в порядке, установленном настоящим Договором. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению материалами при выполнении работ.

Договор субподряда на ремонт кабельных линий

Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков по прокладке электросети.

Осуществить надзор за ходом работ, за соблюдением сроков производства работ, качеством работ. До начала подрядных работ, предусмотренных настоящим договором, получить необходимые разрешения на производство работ. В течение [значение] дней с момента извещения и представления документов принять у Подрядчика выполненные работы по стоимости, определенной на дату выполнения работ, путем подписания актов приемки выполненных работ.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно! Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

На момент подписания настоящего Договора дата окончания работы является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению материалами при выполнении работ. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии документов, удостоверяющие качество материалов должны быть предоставлены другой стороне за 10 десять дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части ремонтируемого объекта, ремонт которого в целом не окончен, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

Указанные отношения при их возникновении оформляются Дополнительным соглашением к Договору. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения.

Подрядчик не имеет права продавать или передавать ремонтируемый объект или отдельную часть его, а также проектную документацию на его ремонт или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика. За нарушение договорных обязательств Заказчиком, Подрядчик вправе потребовать от него уплаты: — за задержку передачи Подрядчику документации, указанной в п. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях: — нарушения Заказчиком сроков оплаты за выполненные работы более чем на 90 дней; — непредставления Заказчиком технической документации, а также материалов и оборудования, если их предоставление согласно условиям Договора является обязанностью Заказчика.

По окончанию гарантийного срока для данного объекта, заявленного Подрядчиком в п. Договора с учетом всех его продлений , и завершения расчетов по настоящему Договору, стороны обязуются подписать соглашение о прекращении исполнения обязательств по Договору и отсутствии претензий по отношению друг к другу. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной, в случае недостаточности страхового возмещения.

Соблюдать требования действующего законодательства об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Устранить за свой счет все недостатки выполненных работ в сроки, указанные в акте сдачи-приемки и недостатки выполненных работ, выявленные в течение гарантийного срока — 2 года со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующие на момент начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости выполнения работ должны быть соответствующим образом скорректированы сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

В случае уменьшения объема годового лимита капитальных вложений, выделенных Заказчику по объекту, стороны вправе, в порядке, предусмотренном п.

Если в процессе работ по данному договору выявится необходимость проведения дополнительных работ, то они проводятся в полном объеме на основании подписанного между сторонами дополнительного соглашения, при этом срок окончания работ продлевается.

При изменении объемов работ и конструктивных решений производится корректировка рабочих чертежей, сметных расчетов и стоимости работ по договору, с оформлением дополнительного соглашения. Осуществить работы, указанные в п. За неисполнение ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Сроки исполнения обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, решаются путем переговоров, а при не достижении согласия разрешаются Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законом порядке. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента его окончательного исполнения. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор подряда составлен в двух подлинных экземплярах: по одному для каждой стороны. Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word в режиме разметки страниц , где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически.

Для перехода в MS Word нажмите кнопку. Рейтинг автора. Содержание 0. Пойдете в суд без юриста? Да Нет. Пока оценок нет. Как поставить на учет автомобиль юридическому лицу. Оформление бесплатного проезда инвалидам. Страницы Контакты О проекте. Лишение за тонировку. Какие люстры лучше? Как выбрать ванну и душевую кабину? Как выбрать штукатурку или лак? Какая газовая плита или колонка будет надежнее при эксплуатации? Подрядчик обязуется завершить работы и сдать их, в порядке, установленном настоящим Договором.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. Обеспечить в ходе проведения работ выполнение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды.

Toggle navigation energybase. Начальная максимальная цена договора. Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Централизованная закупка. Порядковый номер. Классификация по ОКПД2. Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа в составе Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" муниципального образования "Город Биробиджан" далее - МУП "Водоканал" обратилось в Арбитражный суд Еврейской автономной области к индивидуальному предпринимателю Гильфанову Фоату Куттусовичу о взыскании ,49 рублей ущерба, причиненного истцу в результате повреждения кабельной линии.

Определением от Решением от. В соответствии с требованиями Федерального Закона от Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта на обработку его персональных данных:.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных:. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:. Волоконно-Оптические Линии Связи ВОЛС представляют собой систему передачи информационных данных по оптическим диэлектрическим световодам, которые еще называют оптическим волокном.

Ищете работу охранником-контролером в компании "Работа" в Махачкале? Документация ответственного за электрохозяйство - приказы, положения, наряды, бланки, протоколы, правила и нормы. Помогите пожалуйста разобраться в ситуации, может кто-нибудь уже сталкивался с чем-нибудь подобным. Мы рассматриваем вариант заключения договора с администарцией о совместном использовании опор линий электропередач. Общие сведения Документы. Прейскурант Доска объявлений.

О закупках Словарь Доска объявлений Открытые закупки Решения конкурсных комиссий Нормативная документация. Возмездное оказание услуг Купля-продажа, поставка Прочие типовые формы Перевозка Подряд. Продажи Аренда. Корпоративный журнал Норильский никель. Главная Закупки. Заключению договора строительного подряда должна предшествовать процедура закупки: подрядные торги или переговоры. Какие документы должны иметь стороны для заключения договора строительного подряда. Обязанности и права сторон по договору строительного подряда.

Ответственность заказчика за нарушение сроков платежей, установленных в графике платежей. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по "Ремонту кабельных линий и линий связи цехов КОС " далее: "работы".

Подрядчик обязуется выполнить работы собственными силами в соответствии с утвержденной сметной документацией. Условия и порядок внесения изменений оговорены в разделе Подрядчик обязуется завершить работы и сдать их, в порядке, установленном настоящим Договором. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Текущий ремонт линейно-кабельных сооружений. Структурированная кабельная система - это кабельная система здания или группы зданий с кабелями, розетками, распределителями этажей, зданий и групп зданий При повреждении силового кабеля подача по нему электроэнергии прекращается.

Установить, что в соответствии с указанным Положением осуществляется заключение и исполнение договоров субподряда на монтажные и иные специальные строительные работы на и последующие годы. Общие положения 1. Настоящее Положение определяет взаимоотношения организаций - генеральных подрядчиков генподрядчиков с субподрядными организациями субподрядчиками , их права, обязанности и ответственность при заключении и исполнении договоров субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов монтажных и иных специальных строительных работ и имеет целью обеспечить выполнение государственного плана капитального строительства и ускорение ввода в действие производственных мощностей и основных фондов.

Выполнение субподрядчиком монтажных и иных специальных строительных работ и финансирование этих работ при отсутствии договора субподряда запрещается. Договоры субподряда заключаются генподрядчиком с субподрядчиками на выполнение монтажных и иных специальных строительных работ, включенных в план капитального строительства и титульные списки.

Допускается заключение генподрядчиком договора субподряда на выполнение работ по комплексному монтажу всего технологического оборудования и сопутствующих ему специальных строительных работ с одной субподрядной организацией, ведущей монтаж основного технологического оборудования. Указанная организация вправе привлекать по договорам субподряда для выполнения отдельных видов работ субподрядные организации, входящие в систему одного министерства ведомства , и несет перед генподрядчиком ответственность за все работы, в том числе за выполняемые привлеченными организациями.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по "Ремонту кабельных линий и линий связи цехов КОС " далее: "работы". Подрядчик обязуется выполнить работы собственными силами в соответствии с утвержденной сметной документацией. Условия и порядок внесения изменений оговорены в разделе Подрядчик обязуется завершить работы и сдать их, в порядке, установленном настоящим Договором. В случае изменения финансового положения Заказчика , последний, предупредив об этом Подрядчика , в одностороннем порядке может изменить объем годового лимита.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Текущий ремонт линейно-кабельных сооружений. Структурированная кабельная система - это кабельная система здания или группы зданий с кабелями, розетками, распределителями этажей, зданий и групп зданий При повреждении силового кабеля подача по нему электроэнергии прекращается.

Подрядчик обязуется завершить работы и сдать их, в порядке, установленном настоящим Договором. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению материалами при выполнении работ. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. Обеспечить в ходе проведения работ выполнение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды. До завершения работ Подрядчик в дневный срок должен известить об этом Заказчика.

Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон.

.

.

.

.

.

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных линий с. Проект договора подряда на выполнение работ по ремонту основных фондов.

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Технический надзор на прокладке кабельной линии 10кВ
Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Жанна

    Да это его законопроект, если с Украины свалить 25 млн, Украины всего на всего не станет, автору молодец желаю вам удачи в карьеры и каналу)

  2. Алиса

    Если вас вызывают в качестве свидетеля, то в процессе вашей эмоциональной раскачки вы можете стать подозреваемым.

  3. Фома

    Нужно объединяться против общего агрессора с востока.

  4. Любомила

    Это было просто очередное MMM!Кто влез,пусть винит только себя.

  5. Любава

    Самый простой способ оплата после визуального осмотра авто .